厂房施工补充协议

工程名称:安徽省舜天能源科技有限公司厂房

工程地址:

工程规模:一、二、三号厂房约副本 建设工程施工协议书 沫河口园区 12000㎡

安徽省舜天能源科技有限公司厂房施工补充协议

建设单位:安徽省舜天能源科技有限公司(以下简称甲方) 施工单位:安徽东方钢结构有限公司 (以下简称乙方)

为了明确双方责任,分工协作,互相配合,根据国家有关规定及工程具体情况,经双方协商一致,签订本协议,

第一条:工程结算,工程总造价为408元/㎡×12000㎡(按实际工作量计算)

1、 本协议签订后,乙方进驻施工现场施工,正式开挖时,甲方支

付工程总工程款的30%。

2、 钢结构钢柱钢梁安装完成后甲方两日内支付总工程款的

3、 水泥地坪屋面板安装完成,甲方支付总工程款的

4、 余款在竣工验收合格后(7个工作日内)一次性付清总工程款

的10%。留有总工程款的5%为质保金,完工之日起满一年一个月一次性付清。

第二条:争议的处理

1、 在履行合同过程中发生的争议,双方协商解决;协商不成,可

申请仲裁委员会仲裁或向先行起诉一方所在地人民法院起诉。

2、 甲方无正当理由不如期支付工程预付款和工程进度款,经乙方

催告后五天内仍不能支付的,甲方须承担由此引起的工程延迟的责任和赔偿乙方的经济损失。

3、 因乙方原因而致的工程质量和工期延误的,由乙方承担责任。

4、 如一方违约或擅自终止合同的履行,必须向对方支付违约金,

额度为本合同工程总造价的2%。

5、 在施工过程中,一切民事问题由乙方解决,由此产生的后果由

乙方承担;因甲方建设厂房手续未完善导致的工期延误,一切因此原因导致工地无法施工,工期相应向后顺延。

6、 工程预算不含水电、消防、防火涂料、钢结构的行车梁等费用。

7、 钢结构施工工期从甲方支付钢结构预付款到账开始计算,协议

内所有工程预付款与工程进度款均已现金方式结算。

甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):

代表(签字): 代表(签字):

住所: 住所:

电话: 电话:

年 月 日 年 月 日


相关内容

  • 厂房装修施工合同

    篇一:厂房装修合同模板 厂房装修合同 依照<中华人民共和国合同法>及有关法律.法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条 ...


  • 厂房装修合同书样本

    厂房装修合同书样本 甲方付清工程价款,详见本合同附件(七)<家庭装潢工程结算表>,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本合同附件(八)<家庭装潢工程工程质量保修卡>. 甲方在应付款日期不付款是违 ...


  • 2012土地使用权转让合同范本

    甲方: 乙方: 根据<中华人民共和国合同法>及有关法律.法规,甲乙双方本着平等.自愿的原则,经友好协商,签订本协议: 一.土地使用 甲方以集体土地使用权方式向乙方提供位于______________土地一宗(土地界址点坐标见土地 ...


  • 木工工程承包合同书

    发包单位: 简称甲方 承包单位: 简称乙方 根据甲乙双方协商同意将 模板分部 工程发包给乙方,按本工程实际情况签订施工协议书,具体条文如下: 一、所属工程承包施工内容 1、对木工在施工中的要求: 首先要认真熟悉施工图纸,对项目部所发的变更资 ...


  • 张玉德与长春北方建筑工程公司建设工程施工合同纠纷审判监督民事判决书

    中华人民共和国最高人民法院 民 事 判 决 书 (2016)最高法民再271号 申诉人(一审被告.二审上诉人):长春北方建筑工程公司.住所地:吉林省长春市大经路114号. 法定代表人:田玉贵,该公司总经理. 委托诉讼代理人:王丽君,该公司员 ...


  • 建筑设计合同

    (民用建设工程设计合同) 工程名称: 工业厂房工程 工程地点: 市 合同编号:xx-珠(西)-011 (由设计人编填) 设计证书等级: 发 包 人: 设 计 人: 签订日期: 年 月 日 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局发包人 ...


  • 消防工程施工协议

    发包方: 有限公司 以下简称甲方 总承包方: 以下简称乙方 分包方: 以下简称丙方 甲.乙.丙叁方根据<中华人民共和国合同法>和<建筑安装工程承包合同条例>的精神,本着各方自愿.平等.互利的原则,结合本消防工程具体情 ...


  • 16年工程合同承诺书范本

    16年工程合同承诺书范本 甲方: 乙方: 依照<中华人民共和国合同法>.<中华人民共和国建筑法>及其他有关法律法规.行政法规.遵循平等.自愿.公平和诚实守信的原则.甲乙双方就南航配餐管道工程承包施工有关事宜协商并达成 ...


  • 厂房.公装.家庭装修合同书(通用样本)

    厂房.公装.家庭装修合同书(通用样本) 08-03-24 22:00 发表于:<佳适安装饰> 分类:未分类 委托方(甲方): 承接方(乙方): 工程项目:甲.乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢.为保证工程顺利进 ...